Ответственность Сторон и разрешение споров

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ Исполнитель уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты услуг по проведению Работ Заказчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков, установленных Контрактом, в том числе передачи результатов Работ, начала и окончания Работ, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты Работ.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Мурманской области.

5.9. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет __________месяцев, с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу.