Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту юридического адреса «Заказчика» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, он уплачивает «Заказчику» неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

11.4. Если любая из статей настоящего контракта или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в настоящем контракте, при этом остальные остаются в силе.

11.5. Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА