8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1. настоящего Контракта Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до их выполнения Подрядчиком.
8.3. В случае обнаружения недостатков или брака в выполненных работах, Подрядчик устраняет их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
8.4. В том случае если Подрядчик не устранил дефекты, в установленные актом сроки, Заказчик вправе поручить устранение дефектов третьим лицам либо устранить дефекты своими силами за счет Подрядчика. Кроме того, взыскать с него неустойку в размере 30% стоимости работ по устранению дефектов и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
8.5. Неустойка начисляется при выставлении Заказчиком Подрядчику претензии и признании ее Подрядчиком, либо после вынесения Арбитражным судом решения о взыскании неустойки с Подрядчика, в случае если Подрядчик претензию не признал.
|
|
8.6. Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную ответственность за допущенные по его вине нарушения земельного, лесного законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а так же законодательства по охране окружающей среды.
8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Подрядчик возмещает убытки Заказчику.
8.8. Все издержки по увеличению стоимости выполненных работ, возникшие в связи с просрочкой выполнения работ Подрядчиком, до фактической сдачи результата работ Заказчику, несет Подрядчик.
8.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.