Порядок расторжения контракта

13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

13.2.1. При существенном нарушении условий контракта Подрядчиком:

13.2.1.1. В случае просрочки выполнения Работ более чем на 30 дней.

13.2.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета контракта требованиям документации о закупке, представленных Подрядчиком на этапе определения Подрядчика.

13.2.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

13.2.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.2.1.5. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных Работ, фактически сданного Подрядчиком Заказчику.

13.6. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

13.7. Подрядчик обязан возвратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с настоящим контрактом (в случае если он предусмотрен контрактом), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего контракта, с учетом условий п. 13.4, п. 13.5 настоящего контракта. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.

14.2. Настоящий Контракт подписан в форме электронного документа, также по соглашению Сторон может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Заказчик	Исполнитель
Администрация муниципального образования «Руэмское сельское поселение» Медведевского района Республики Марий Эл   425231, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Руэм, ул. Победы, д.3                ИНН 1207002239 / КПП 120701001 р/с 40204810600000000094 в ГРКЦ НБ РМЭ Банка России г. Йошкар-Ола Тел. (8362) 53-82-13   Глава администрации   _________________________ И.И.Мухаметов	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Снаб 12»   425221, Республика Марий Эл, Медведевский р-н, п. Знаменский, ул. Южная, 23 ИНН 1207019200 КПП 120701001 р/с 40702810116000001450 в Марийский РФ АО «Россельхозбанк», г. Йошкар-Ола, кор/с 30101810400000000721, БИК 048860721 Тел. (факс) (8362) 33-77-88   Директор   _____________________ А.Х.Вафин

Приложение № 1 к контракту № 0108300011520000009

 от __________ 2020 г.

 

Техническое задание

 

№ п.п.	Наименование работ	Един. измерения	количество
1	2	3	4
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной слоя до 50 мм	1000 м2	2,19
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,1
4	Розлив вяжущих материалов	т	0,876
5	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см	1000 м2	2,19

 

 

Характеристики товаров, используемых при выполнении Работ

№ п/п	Материалы
1	Смесь асфальтобетонная дорожная, марка: II, тип В
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм

 

 

Приложение № 2 к контракту № 0108300011520000009

 от __________ 2020 г.

 

График выполнения строительно-монтажных работ

 

Наименование этапа выполнения работ	Начало исполнения этапа	Окончание исполнения этапа
Весь комплекс работ, предусмотренный контрактом	Со дня заключения контракта	6 мая 2020 года