Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если ненадлежащее исполнение «Сторонами» обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т. е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, что подтверждается документами соответствующих государственных органов.

9.2. «Сторона», которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую «Сторону» о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не позднее 3 (трех) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую «Сторону» права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31.09.2016 г., а в части оплаты до исполнения «Сторонами» обязательств по контракту.

10.2. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон,

- в судебном порядке,

- в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

10.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта:

- в случае выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный контрактом,

- в случае нарушения срока выполнения работ по контракту более чем на 1 календарный дней,

- в иных случаях, Стороны должны руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

10.2.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта:

- в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ Заказчиком более чем на 30 календарных дней,

- необоснованного отказа Заказчика в принятии выполненных работ.

10.3. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика или Подрядчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

11.1. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Настоящий контракт может быть изменен по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество объем работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

- в иных случаях, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Все изменения к настоящему контракту оформляются в письменном виде путем заключения дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.

11.4. Обмен корреспонденцией в процессе исполнения настоящего контракта стороны осуществляют по указанным в разделе 13 контракта почтовым адресам. В случае изменения почтового адреса «Сторона» обязуется немедленно уведомить об этом другую «Сторону».

 

1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Споры, возникающие при исполнении, изменении, расторжении настоящего контракта, разрешаются путем деловой переписки, предъявления претензий, срок рассмотрения которых в течение 10 (десяти) дней с момента получения, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При не урегулировании разногласий, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.