В Разделе 2. «Информационная карта конкурса» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. «Общие условия проведения конкурса».
| ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
|
| 1. Государственный Заказчик (контактная информация):
Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства";
Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39а;
E-mail: uks.volganet@gmail.com; Факс: 8 (8442) 97-23-12
Контактное лицо: Корычева Наталья Владимировна, телефон: 8 (8442) 97-27-32.
|
| 2. Уполномоченный орган (контактная информация):
министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области;
Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.15;
E-mail: zakaz@volganet.ru; Факс: (8442) 35-24-04.
Контактное лицо по организационным вопросам проведения процедуры конкурса:Малахова Марина Михайловна, (8442) 35-24-12, Бабкина Юлия Александровна (8442) 35-24-05.
|
| 3. Предмет контракта: выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы №18 по ул. Краснополянская,17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации».
|
| 4. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) 004-93:
4560000 Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции
|
| 5. Источник финансирования заказа:средства областного бюджета.
КБК 0311 1020101 003
|
| 6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
Заказчик осуществляет оплату стоимости выполненных Работ на основании предъявленного акта (-ов) выполненных работ, безналичным платежом, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, после выполнения всех, предусмотренных контрактом обязательств Подрядчика, на основании подписанных Сторонами актов приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком счетов (счетов-фактур), по мере поступления денежных средств из областного бюджета с момента получения положительного заключения Государственной экспертизы проекта и проверки достоверности сметной стоимости строительства, но не позднее 31.12.2014.
|
| 7. Начальная (максимальная) цена контракта:
5 790 000 (Пять миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
|
| 8. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с положениями ст.19.1 Федерального закона:расчет-обоснование прилагается.
|
| 9. Срок, место и порядок предоставления документации:со дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления, предоставит комплект конкурсной документации в письменной форме или в электронном виде (при себе иметь электронный носитель информации). Выдача производится в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) по адресу – г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,30, кабинет 609а
|
| 10. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации: не предусмотрены.
|
| 11. Порядок формирования цены контракта:
Цена контракта включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма Работ, предусмотренного заданием Государственного Заказчика (в т. ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Цена контракта включает в себя расходы, связанные с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, согласованием проектной документации со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами в случае если такое согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, непредвиденные затраты.
Цена Контракта оформляется сметой на выполнение проектных работ, соответствующей конкурсному предложению о цене на выполнение государственного заказа, составленной на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства по видам выполняемых работ, согласно объемам работ, заявленным в Приложении № 1 к контракту.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.
|
| 12. Цена контракта и расчёты представляются и производятся в валюте Российской Федерации (в рублях)
|
| 13. Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ:
Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.
Сроки выполнения работ:
начало –со дня подписания государственного контракта;
максимальный срок – 40 календарных дней с даты заключения государственного контракта;
минимальный срок – 30 календарных дней с даты заключения государственного контракта;
Условия выполнения работ: в соответствии с Разделом 4 «Техническое задание».
|
| 14. Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов:не предоставляются
|
| 15. Изменение объема работ:не допускается.
|
| 16. Требования к участникам размещения заказа:
а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".
б) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;
д) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
|
| 17. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе:
1.Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, в соответствии с формой 1 Раздела 3.
2. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями подраздела 3. «Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в конкурсе» Раздела 1. и в соответствии с формами документов, установленными Разделом 3. «Образцы форм документов, представляемых Участниками размещения заказа для участия в конкурсе».
3. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме 2. Раздела 3.
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель).
В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность может быть оформлена по форме «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» Раздела 3.)
- документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа в соответствии с формой 4 Раздела 3;
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
4. Предложение о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта в соответствии с формой 3. Раздела 3.
5. Документы, копии документов, или сведения подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы, подтверждающие, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения).
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ:
- копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
(стоимость по одному договору должна соответствовать требованиям части 1.1. статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".
|
| 18. Ответ на запрос о разъяснении конкурсной документации: в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса при условии, что запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Дата начала срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации «20» декабря 2013 г. Дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации «17» января 2014 г.
|
| 19. Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
По адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, каб. 611, в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов). Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе – «20» декабря 2013 г. Дата окончания подачи заявок – 10-00 часов по московскому времени «20» января 2014 г. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается по электронной почте на адрес zayavki34@volganet.ru в виде электронного документа, подписанного электронной подписью участника размещения заказа, с указанием имени файла «Заявка на конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации. № извещения __________».
|
| 20. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов: в 10-00 часов по московскому времени «20» января 2014 г. по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, каб. 604.
|
| 21. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:«23» января 2014 г. по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, каб. 604.
|
| 22. Место и дата подведения итогов конкурса:«27» января 2014 г. по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, каб. 604.
|
| 23. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость указаны в Приложении 2 к настоящему Разделу.
|
| 24. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: требуется.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 289 500,00 руб.
Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства». ИНН 3445127712 КПП 344501001, УФК по Волгоградской области (Министерство финансов Волгоградской области ЛС 0734К000103).
Р/с 40302810800004000305 в ГРКЦ ГУ банка России по Волгоградской области г. Волгоград
БИК 041806001
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» указывается:«Обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы №18 по ул. Краснополянская,17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации».
|
| 25. Обеспечение исполнения контракта: требуется.
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления: 30% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 1 737 000,00 руб.
Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно.
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства». ИНН 3445127712 КПП 344501001, УФК по Волгоградской области (Министерство финансов Волгоградской области ЛС 0734К000103).
Р/с 40302810800004000305 в ГРКЦ ГУ банка России по Волгоградской области г. Волгоград
БИК 041806001
Назначение платежа:«Обеспечение исполнения контракта на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы №18 по ул. Краснополянская,17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации».
|
| 26. Срок подписания контракта победителем конкурса:
не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения конкурса
|
2015-04-30
357
