Проект контракта на поставку товаров

(для примеров 3 и 4)

КОНТРАКТ N ___________

г. _____________________ "___"__________ 2014 г.

__________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующего на основании ____________, являющийся победителем запроса котировок на право заключения контракта на поставку _______________________, протокол N ______________ от "__" _______ 201_ г. N _______, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка _________________

со спецификацией

(далее - товар) в соответствии -------------- (приложение N 1 к контракту),

являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет _____________________________________ руб.

Цена контракта является фиксированной и должна оставаться неизменной до конца выполнения обязательств по контракту, за исключением следующих случаев:

заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10% такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Сроки, место и условия поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: _______________________.

3.2 Поставка товара осуществляется в срок ______________________________.

3.3. Датой поставки считается дата подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком.

3.4. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки по количеству и качеству, о чем свидетельствует штамп о приеме товара Заказчиком на товарно-транспортной накладной Поставщика.

3.5. Доставка товаров до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика в таре, обеспечивающей температурный режим и условия хранения поставляемых товаров. Поставщик должен обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке.

3.6. Поставщик производит погрузочно-разгрузочные работы и размещение товара на складе (территории) Заказчика.

3.7. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. Поставщик обязан обеспечить целостность упаковки в момент приемки товара заказчиком.

4. Порядок, условия оплаты

4.1. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 банковских дней с момента подписания сторонами документов, подтверждающих поставку товара. Оплата по частям допускается.

5. Качество товара, порядок приемки товара

по количеству, качеству и комплектности

5.1. Товар должен по своим характеристикам соответствовать спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.2. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 процентов от срока годности, установленного на данный вид товара.

Срок гарантии на товар составляет не менее ________ лет с момента поставки.

5.3. Приемка товаров по количеству и по качеству производится приемочной комиссией Заказчика.

5.4. Поставщик за свой счет должен произвести замену или поставку товара, в случае если недопоставка или поставка товара ненадлежащего качества произошла по вине Поставщика.

6. Техническая документация

(в зависимости от объекта закупки)

6.1. Поставщик должен передать Заказчику вместе с товаром по одному экземпляру следующих документов:

- счет на оплату;

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру поставщика с наименованием товара, указанием цены единицы продукции, общей суммы поставки;

- инструкцию по применению на русском языке (для товаров, имеющих такую инструкцию);

- санитарно-эпидемиологическое заключение;

- копию Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России с приложением;

- копию декларации о соответствии на поставляемый товар;

- копию технической спецификации производителя;

- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством.

7. Внесение изменений и дополнений в контракт

7.1. Никакие иные изменения и дополнения в условиях контракта не допускаются, кроме письменных дополнений и изменений, подписанных обеими сторонами, при условии соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

7.2. Любые соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатями сторон.

8. Выполнение контракта поставщиком

8.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в сроки, установленные настоящим контрактом.

8.2. За исключением форс-мажорных обстоятельств, нарушение срока при выполнении Поставщиком своих обязательств по поставкам товара возлагает на него ответственность по выплате неустойки в соответствии с нижеследующим пунктом.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате настоящего контракта Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

В случае нарушения Заказчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа в размере 10 процентов цены контракта за каждый факт нарушения, но не более цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

9.2. В случае просрочки Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае иного ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от цены контракта, но не более цены контракта.

Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

При наступлении указанных обстоятельств сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего контракта.

9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение настоящего контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения контракта стороной контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

12.2. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче в Арбитражный суд Челябинской области.

13. Официальный язык

13.1. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть выполнены на русском языке.

14. Срок действия контракта

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

14.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от выполнения обязательств по контракту и ответственности за его нарушение.

15. Реквизиты сторон

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ Заказчик │ Поставщик │

│____________________________________ │ │

│Почтовый адрес: ____________________ │ │

│т/факс: ____________________________ │ │