| №
п/п
| Наименование пункта
| Текст пояснений
|
|
| Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика и контрактного управляющего, ответственного за заключение контракта. Номер контактного телефона; Адрес электронной почты.
| Заказчик:Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка
Место нахождение:196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, 1
Почтовый адрес:196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, 1
Адрес электронной почты:1@petro-slavyanka.ru
Номер контактного телефона:8 (812) 462-13-04
Ответственное должностное лицо заказчика:Сапрыкина Мария Михайловна
Контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта, номер контактного телефона, адрес электронной почты:Сапрыкина Мария Михайловна, тел.: 8 (812) 462-13-04, 1@petro-slavyanka.ru
|
|
| Наименование объекта закупки
| Обустройство игровой детской площадки с укладкой бесшовного безопасного покрытия
|
|
| Описание объекта закупки
| В соответствии с частью III документации об электронном аукционе «Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)».
|
|
| Наименование оператора электронной площадки, контактная информация,
адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
| Оператор электронной площадки:Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ»)
Контактная информация:
Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2 Фактический (почтовый) адрес: 101000, г. Москва, Милютинский пер., дом 10, стр. 4
Контактный телефон: +7(495) 787-29-97; +7 (495) 787-29-99
Факс: +7(495) 787-29-98
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.sberbank-ast.ru
|
|
| Используемый способ определения поставщика
| Электронный аукцион
|
|
| Ограничения участия в определении поставщика
| Не установлено.
|
|
| Место проведения работ, условия и сроки проведения
| Место выполнения работ: Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка по адресу указанному в техническом задании.
Сроки выполнения работ:
-начало с даты заключения контракта;
-до 31.12.2017 (обустройство игровой детской площадки),
-до 30.06.2018 (укладка бесшовного безопасного покрытия.)
Условия оказания услуг:
Установлены заказчиком в техническом задании документации об аукционе и проекте контракта.
|
|
| Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») и ее обоснование.
| 4514547 рублей 67 копеек.
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
В соответствии с ч. IV документации об электронном аукционе.
|
|
| Форма, сроки и порядок оплаты объекта закупки
| В соответствии с муниципальным контрактом
|
|
| Источник финансирования
| Местный бюджет ВМО СПб п. Петро-Славянка
|
|
| Порядок формирования цены контракта
| · Стоимость оказания услуг включает в себя все расходы «Подрядчика», связанные с оказанием услуг, в том числе транспортные, погрузо-разгрузочные, расходы на приобретение оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ, расходы на необходимые согласования, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующий законодательством Российской Федерации и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством.
|
|
| Идентификационный код закупки
|
|
|
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком
| Цена контракта должна быть указана в рублях Российской Федерации.
|
|
| Порядок применения
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
| Оплата в иностранной валюте не допускается.
|
|
| Требования к участникам электронного аукциона
| В электронном аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией.
|
|
| Дополнительные требования к участникам электронного аукциона, установленные частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
| Не установлено
|
|
| Требование, предъявляемое к участникам электронного аукциона в соответствии с частью 1.1. статьи 31 Федерального закона
| Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального органа, лице, исполняющем функции единоличного участника закупки - юридического лица.
|
|
| Указание об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
| Не установлено
|
|
| Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов
| Не установлено.
|
|
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
| Участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в виде электронного документа в двух частях, подаваемых одновременно
I. Первая часть заявкиПервая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:
Согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также сведения о конкретных показателях товаров (материалов), соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе (часть III настоящей документации «Техническое задание»), товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара
Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе:
1) Согласие участника закупки выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.
Участник вправе выразить свое согласие посредством механизмов, предусмотренных электронной площадкой, либо в виде предоставления Заказчику в составе первой части заявки отдельного файла, содержащего информацию о согласии участника закупки выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.
Пример выражения согласия:
Настоящим выражаем согласие выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.
2) Сведения о конкретных показателях товаров (материалов), соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе (часть III настоящей документации «Техническое задание»), товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
Порядок предоставления сведений о конкретных значениях показателей товаров (материалов) в составе первой части заявки на участие в аукционе:
При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается характеристики товаров (материалов), в соответствии с частью III настоящей документации «Техническое задание», содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке:
- в случае установления в части III настоящей документации «Техническое задание» соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не менее…», «не ниже…», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, не меньшее установленного в части III настоящей документации «Техническое задание» минимального значения показателя товара, без указания выше указанных слов/словосочетаний.
- в случае установления в части III настоящей документации «Техническое задание» соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не более…», «не выше…» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, не превышающее установленного в части III настоящей документации «Техническое задание» максимального значения показателя товара, без указания выше указанных слов/словосочетаний.
- в случае установления в части III настоящей документации «Техническое задание» соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «более…», «выше…» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, превышающее установленное в части III настоящей документации «Техническое задание» минимальное значение показателя товара, без указания выше указанных слов/словосочетаний.
- в случае установления в части III настоящей документации «Техническое задание» соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «менее…», «ниже…» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, меньшее установленного в части III настоящей документации «Техническое задание» максимального значения показателя товара, без указания выше указанных слов/словосочетаний.
- в случае установления в части III настоящей документации «Техническое задание» соответствующего максимального и минимального значения показателя товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений), после знака двоеточия, с использованием слов/словосочетаний «не менее… - не более….», «более …. - не более…», «…..-…..», «не менее… - менее….», «более… - менее….», без знака двоеточия «более … менее…», «не менее … менее…», «более … не более…», «не менее … не более…», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, диапазон конкретных значений показателя (нижнюю и верхнюю границу диапазона, при этом значение нижней границы не должно быть более или равно значению верхней границы, а значение верхней границы не должно быть менее или равно значению нижней границы), без указания выше указанных слов/словосочетаний. Установление показателей, которые определяются диапазоном значений, обусловлено тем, что необходимый товар обладает/имеет интервальные значения ряда показателей в соответствии с потребностями заказчика и/или техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
- в случае установления требования к альтернативному варианту значению показателя в части III настоящей документации «Техническое задание» с использованием слов/знаков «или», «и/или», «/» (за исключением случаев, когда знак "/" стоит в единице измерения, марке, модели, простой несократимой дроби) потребностям Заказчика удовлетворяет каждый из вариантов таких значений (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара, используемого при выполнении работ, и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением или несколькими значениями, которые удовлетворяют потребностям заказчика), в случае использования «или», «/» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать одно из альтернативных значений показателя, а в случае использования «и/или» одно или несколько значений через запятую, без указания выше указанных слов/словосочетаний. Выбрав одно или несколько из альтернативных значений показателей товара, участнику необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного значения показателя. Показатели, установленные для других альтернативных значений, участник не указывает либо вместо значения показателя использует слова/знаки: «не определяется», «не нормируется», «Х».
- в случае установления в части III настоящей документации «Техническое задание» соответствующих значений, для которых указаны минимальные и максимальные значения показателей, после знака двоеточия, с использованием слов/словосочетаний «более … менее…», «не менее … менее…», «более … не более…», «не менее … не более…», «не ниже … не выше…», «выше … не выше…», «не ниже … ниже…», а так же любых их комбинаций с использованием союза "и", участник закупки должен указать конкретное значение показателя, соответствующее установленным Заказчиком требованиям, без указания выше указанных слов/словосочетаний.
При установлении требований к одному показателю в разных единицах измерения, Участник закупки вправе указать все или выбрать одну из предоставленных единиц измерения, в иных случаях участник закупки в своей заявке обязан указать все единицы измерения, установленные заказчиком. В случаях, когда заказчиком установлены два значения через дефис, участник должен указать значения, находящиеся внутри установленного интервала, при этом установленные заказчиком значения не удовлетворяют его потребностям. В случае указания на то, что товар должен соответствовать нормативно-техническим документам, то указанные конкретные показатели, предложенного товара участником для использования при выполнении работ, должны соответствовать и нормативно-техническим документам, и заданному диапазону значений характеристик товара согласно технической части документации об аукционе, при этом сам показатель соответствия нормативно-технической документации является лишь условием, но не показателем и может не указываться в составе заявки, за исключением случаев, когда установлено требование о соответствии товара взаимоисключающим нормативно-техническим документам, в таком случае товар должен соответствовать тому нормативно-техническому документу, который распространяется на товар, в соответствии с конкретными значениями показателей товара, выбранными участником, при этом участник обязан указать какому именно нормативно-техническому документу соответствует предлагаемый им товар, так же исключением является требование о соответствии какого-либо материала в составе товара, в таком случае требование является показателем и в обязательном порядке указывается в составе заявки. В случае, если на момент подачи заявки участником закупки, указанные в аукционной документации документы о техническом регулировании утратили силу, то соответствие товаров таким документам не требуется. В случае указания в заявке коррелирующих и(или) агрегирующих показателей, должны указываться показатели, удовлетворяющие потребностям заказчика, и соответствующие требованиям достоверности о существовании товара с указанными показателями. Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В предложении участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «должен» (во всех падежах), «должен быть» (во всех падежах) (т.к. они не являются значением или частью наименования показателя), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании документации об аукционе в электронной форме. Если значение показателя товара является отрицательными значением, то участник закупки руководствуется математическим правилом сравнения чисел. Во всех остальных случаях, требования установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки предоставляет сведения, точно соответствующие требованиям Технического задания, если иного не указано выше. В случаях, когда требование установлено к двум значениям, указанным через знак "х", оно распространяется только на второе значение, указанное через знак.
При предоставлении сведений о значениях показателей товаров участник закупки не вправе изменять наименования показателей и/или товаров. Изменение наименования показателя или товара трактуется комиссией как непредоставление сведений о показателе, товаре.
II. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3- 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
|
|
| Предъявляемые к участникам закупки требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 1части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона
| Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся объектом закупки:
- Не установлено.
|
|
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
| Размер обеспечения заявки составляет 5 % от НМЦ контракта, что составляет 225727 рублей 38 копеек.
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.
|
|
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе
| Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений: 18 октября 2017 года.
Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений: 31 октября 2017 года.
|
|
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
| 03 ноября 2017 года 09 часов 00 минут (время московское)
|
|
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
| 03 ноября 2017 года
|
|
| Дата проведения электронного аукциона
| 07 ноября 2017 года
|
|
| Информация о возможности заказчика изменить условия контракта
| Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
|
|
| Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими участниками закупки в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
| Не установлено.
|
|
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
| Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
|
|
| Размер обеспечения исполнения контракта, порядок и срок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению.
Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление денежных средств (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения контракта).
| Размер обеспечения исполнения контракта: 30,00% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1354364 рублей 30 коп.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств используемых в качестве обеспечения исполнения контракта:
Получатель:
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка
(Местная Администрация МО п. Петро-Славянка)
Расчетный счет № 40302810840303000090, л/с 05723002370,
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург.
ИНН 7817031760; КПП 781701001;
БИК 044030001
Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения контракта: Обеспечение исполнения контракта предоставляется до заключения контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Требования к обеспечению исполнения контракта:
В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более % по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ и разделом 6 части I настоящей документации.
Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
- заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;
- осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
- заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
Порядок перечисления денежных средств по обеспечению исполнения контракта:
Перечисление денежных средств производится по безналичному расчету, Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения контракта заполняется по общим правилам (гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 г. № 383-П, Приложение № 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П). При этом в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения контракта», а также отразить информацию о закупке. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту незамедлительно со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования соответствующего поставщика (подрядчика, Подрядчика).
Денежные средства по обеспечению исполнения контракта подлежат удержанию «Заказчику» в следующих случаях: Если «Подрядчик» не оказал услуги в полном объеме или оказал услуги ненадлежащим образом (с нарушением качества услуг, включая нарушение требований к техническим характеристикам);
· Если «Подрядчик» нарушил сроки оказания услуг (включая сроки по этапам работ, услуг), не по вине «Заказчика»;
· Если «Подрядчик» нарушил установленные «Заказчиком» сроки устранения недостатков оказанных услуги выявленных «Заказчиком».
Сумма обеспечения исполнения обязательств подлежит выплате «Заказчику» в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем своих обязательств по контракту, а также в качеств уплаты неустойки, штрафа, возмещения судебных и других издержек «Заказчика», возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем своих обязательств по контракту.
Обеспечение исполнения контракта возвращается поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение месяца со дня надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.
Требования к банковской гарантии:
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем один месяц.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям части 2 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на счет Заказчика.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом «Заказчику» в установленных частью 13 статьи 44 Закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом «Заказчику» в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) следующие условия исполнения гарантом своих обязательств:
· Если «Подрядчик» не оказал услуги в полном объеме или оказал услуги ненадлежащим образом (с нарушением качества услуг включая нарушение требований к техническим характеристикам);
· Если «Подрядчик» нарушил сроки оказания услуг (включая сроки по этапам работ), не по вине «Заказчика»;
· Если «Подрядчик» нарушил установленные «Заказчиком» сроки устранения оказанных услуг выявленных «Заказчиком».
· Сумма обеспечения исполнения обязательств подлежит выплате «Заказчику» в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по контракту, а также в качеств уплаты неустойки, штрафа, возмещения судебных и других издержек «Заказчика», возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по контракту.
4) В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими «Заказчику»;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых «Заказчиком» банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
8) В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком), в банковскую гарантию включается условие о праве «Заказчика» на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование «Заказчика» об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
9) Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, в соответствии с требованиями части 8 статьи 45 Закона. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
10) В реестр банковских гарантий включаются информация, и документы в соответствии с требованиями части 9 статьи 45 Закона. Указанные в части 9 статьи 45 Закона информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.
В банковскую гарантию включается условие о праве «Заказчика» на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование «Заказчика» об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
1. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении «Заказчиком» гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
- «Заказчик» рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии «Заказчиком» является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 ст. 45 Закона;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, Подрядчика), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком).
В случае отказа в принятии банковской гарантии «Заказчик» в срок, установленный частью 5 статьи 45 Закона, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
В срок, установленный в настоящей документации, для подписания контракта победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, в единой информационной системе одновременно с контрактом (без подписи заказчика) таким участником размещаются документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.
При отсутствии разногласий в отношении проекта контракта, размещенного заказчиком в единой информационной системе, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
|
|
| Информация о банковском сопровождении контракта
| Не установлено
|
|
| Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной его участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона
или иного участника уклонившимися от заключения контракта.
| 1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных ФЗ №44 от 05.04.2013г., с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона № 44 признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44 протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона №44, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона №44, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона №44 от 05.04.2013г., при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 2, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе (в соответствии с пунктом 4) протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с пунктом 4 не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44 от 05.04.2013г.
6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 5, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 4 протокол разногласий.
7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 7 и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 настоящего Федерального закона №44 от 05.04.2013г.,
12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона №44 от 05.04.2013г.,, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренны в ФЗ №44 от 05.04.2013г.,, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44 от 05.04.2013г.,, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44 от 05.04.2013г., (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.
15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 14, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона №44 от 05.04.2013г.,, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.
16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
|
|
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
|
Не установлены
|
2017-11-01
1106
