Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

Срок рассмотрения претензии составляет 7 (семь) рабочих дней.

11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Рязанской области.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

1) по соглашению Сторон;

2) в судебном порядке;

3) в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, Федеральным законом № 44-ФЗ.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

1) при существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком;

2) в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, иных существенных условий исполнения Контракта;

3) при несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ;

       4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика:

1) в случае установления недостоверности сведений о соответствии Подрядчика требованиям документации о закупке к участнику закупки;

2) в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

        5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.4. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

12.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных работ, фактически сданного Подрядчиком Заказчику.

12.6. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Если после заключения контракта принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении контракта, условия заключенного контракта сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных контрактов.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения к КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

14.1. Приложение 1. Техническое задание на 5 листах. 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

        15.1. Заказчик:

        Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования - городской округ город Касимов

 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Академика В. Ф. Уткина, д.4 тел./факс (49131)3-40-89,

ИНН 6226003685 КПП 622601001

р/с 40204810500000000035

л/с 03593004080

Отделение Рязань г. Рязань

БИК 046126001

ОГРН 1026200863523

ОКПО 41456924

ОКПФ/ОКФС 81/14

ОКТМО 61705000

Начальник ______________________________________ Нестеров А.В.

 

      14.2. Подрядчик:

 

        Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» муниципального образования – городской округ город Касимов

391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д.226а,

тел./факс (49131) 4-27-48/2-27-96 адрес эл. почты: kasimovservis@mail.ru

ИНН 6226013002 КПП 622601001

БИК 042007855

р/с 40702810212510000513 в ФИЛИАЛ №3652 Банка ВТБ (ПАО)

к/с 30101810545250000855 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

ОКПО 05185056

ОКТМО 61705000000

ОКОПФ 65143

ОГРН 1166234073928

 

И.о. по должности директора _______________________ Наумов К.Ю.

 

 

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание

 на выполнение работ по благоустройству города Касимова

1. Требования к качеству и техническим характеристикам работ: Заказчик по согласованию с Подрядчиком определяет объем работ по заявленным видам и уточняет места их выполнения. Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, требованиями ГОСТ, санитарными нормами и правилами, и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Работы    должны соответствовать требованиям:

- СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;

- САНПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования — городской округ город Касимов, утвержденных Решением Касимовской городской Думы Рязанской области от 25 декабря 2012 № 76/6.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение технологий выполнения работ, санитарного состояния убираемой территории.

  Подрядчик обеспечивает производство работ техникой, оборудованием, инвентарем, материалами в соответствии с условиями производства работ.

       Кратность уборки устанавливается по согласованию с Заказчиком в ходе исполнения контракта и в зависимости от погодных условий, характерных для определенного периода в соответствии с требованиями СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

      Режимы производства уборочных работ на дорожках, тротуарах и иных территориях должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

       В связи с погодными условиями количество операций по уборке территорий, дополнительных операций по уборке и вывозу смета, листвы, несанкционированных свалок по технологии и по заявкам Заказчика может меняться, не изменяя при этом цены контракта в целом.

       Сбор и вывоз мусора (ежедневно), несанкционированных свалок производится по мере необходимости или заявке Заказчика (прибытие на место после заявки в течение 1 часа в рабочие и выходные дни).

        В стоимость выполнения работ включены: стоимость и транспортировка материалов, стоимость работ, расходы на оплату труда, погрузо-разгрузочные работы, а также расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате.

        Подрядчик может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями.

        Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допущено отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

   Указания Подрядчику вправе давать должностные и иные лица Заказчика, определяемые Заказчиком самостоятельно. Перечень таких лиц направляется Подрядчику в простой письменной форме любым способом, включая факсимильную связь в день заключения Контракта.