Дополнительные условия

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

11.2. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

11.3. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

11.4. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

11.5. В случае возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика Заказчик принимает меры для взыскания неустойки (штрафа, пени):

11.5.1. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием уплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с контрактом.

11.5.2. При неуплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с контрактом, по истечении срока, указанного в претензионном письме, в течение 40 дней с момента возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием уплаты неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения.

11.6. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями контракта.

11.7. По всем вопросам, не урегулированным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Техническое задание является неотъемлемой частью муниципального контракта.