2020-06-29
102
Государственный контракт № _______________
На выполнение работ по разработке и созданию
цифровой интеллектуальной маршрутной сети
Идентификационный код закупки: 202526034617652620100100330027219242
г. Нижний Новгород «___» ____________ 2020 г.
Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Центр безопасности дорожного движения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) по результатам _______, объявленного Извещением от «___»__________ ___ г. №_____, на основании решения конкурсной комиссии (протокол ____________________ от «___»__________ 2020 года №__________________), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по разработке и созданию цифровой интеллектуальной маршрутной сети (далее – научно-исследовательская работа) в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту и неотъемлемой его частью (далее – Техническое задание).
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению научно-исследовательской работы в соответствии с Техническим заданием.
1.3. При исполнении настоящего Контракта, по согласованию Сторон, допускается выполнение работ, качество и характеристики которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в настоящем Контракте и приложении к нему, без изменения цены настоящего Контракта.
1.4. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта и не согласованные Сторонами в Контракте или дополнительных соглашениях, Исполнитель несет самостоятельно.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта определена по результатам открытого конкурса в электронной форме, составляет _____________________ (__________) рублей, НДС не облагается на основании пункта 16 части 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Этапом исполнения Контракта является этап выполнения работ, указанный в Техническом задании.
Цены этапов исполнения Контракта определяется в процентных отношениях от цены Контракта и составляют:
1-й этап - _________ (__________________) руб. (30 % от цены Контракта);
2-й этап - _________ (__________________) руб. (10 % от цены Контракта);
3-й этап - _________ (__________________) руб. (15 % от цены Контракта);
4-й этап - _________ (__________________) руб. (20 % от цены Контракта);
5-й этап - _________ (__________________) руб. (20 % от цены Контракта);
6-й этап - _________ (__________________) руб. (5 % от цены Контракта).
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость проведения работ и все расходы, необходимые для проведения работ, затраты на уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта является твердой на протяжении всего срока действия Контракта.
2.5. Валютой для установления цены Контракта и расчетов с Исполнителем является рубль Российской Федерации.
2.6. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.7. Источник финансирования: областной бюджет Нижегородской области.
2.8. Оплата производится в безналичной форме по факту сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком надлежаще оформленных Исполнителем документов: акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и/или счета-фактуры.
2.9. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.10. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.
По предложению Заказчика может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству выполняемых работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта.
2.11. Исполнитель подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями настоящего Контракта.
2.12. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом по соглашению Сторон.
2.13. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по каждому этапу Контракта за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ:
1-й этап – не более 90 календарных дней с даты заключения Контракта;
2-й этап – не более 135 календарных дней с даты заключения Контракта;
3-й этап – не более 135 календарных дней с даты заключения Контракта;
4-й этап – не более 210 календарных дней с даты заключения Контракта;
5-й этап – не более 300 календарных дней с даты заключения Контракта;
6-й этап – не более 365 календарных дней с даты заключения Контракта.
3.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы и сдать их результаты Заказчику.
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по каждому этапу исполнения Контрактом после выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных этапом.
4.2. Сдача-приемка выполненных работ оформляется актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными уполномоченными представителями Сторон и заверенными печатями Сторон. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ приведена в приложении № 2 к Контракту.
4.3. По завершении работ, предусмотренных этапом Контракта, Исполнитель обязан в течение трех дней письменно уведомить Заказчика о завершении выполнения работ и передать Заказчику результаты выполнения этапа работ, предусмотренные Техническим заданием.
4.4. В течение пятнадцати рабочих дней Заказчик рассматривает переданную Исполнителем документацию и направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, либо мотивированный отказ в их приемке с указанием недостатков.
4.5. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненных работах сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
4.6. В случае отказа Исполнителя от подписания акта о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения, Заказчиком в акте делается отметка об отказе Исполнителя от его подписания. При этом акт о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатках и сроках их устранения подписывается Заказчиком с отметкой об отказе Исполнителя о подписания такого акта. Дальнейшее решение вопроса осуществляется в порядке, определенном разделом 12 настоящего Контракта.
4.7. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 Контракта.
4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования работ по назначению и не могут быть устранены Исполнителем.
4.9. При приемке выполненных работ Заказчик проводит экспертизу для проверки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Результаты экспертизы, проведенной Заказчиком своими силами без привлечения сторонних экспертов, оформляются в виде заключения, подписанного ответственным лицом Заказчика (комиссией, не менее, чем из 3 человек), либо отметкой в акте сдачи-приемки выполненных работ с подписью ответственного лица, без составления отдельного документа о проведенной экспертизе.
Результаты экспертизы, проведенной с привлечением экспертов, экспертных организаций, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.10. Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
4.11. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов) Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.
4.12. Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами документы, подтверждающие наличие правовых оснований для использования при выполнении работ по Контракту ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, в случае если таковые были использованы в процессе выполнения работ по Контракту.
В случае несанкционированного использования ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.
4.13. Исключительное право на научно-исследовательскую работу переходит от Исполнителя к Заказчику с момента ее передачи на бумажных и цифровых носителях и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами.
Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика использовать результаты работ (этапа выполнения работ), как полностью, так и частично.
4.14. Оформление акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу исполнения Контракта осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.
4.15. Подписание приемочных документов возможно только после предоставления обеспечения гарантийных обязательств.
5. Гарантии качества работ
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными к Контракте и Техническом задании.
5.2. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине и (или) ввиду ненадлежащего выполнения работ недостатков, выявленных после приемки работ.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы по Контракту составляет двадцать четыре месяца с даты подписания акта о приемке выполненных работ по последнему этапу исполнения Контракта.
5.4. В течение всего срока действия гарантийных обязательств Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику устные и письменные консультации, рекомендации и разъяснения, а также иную информацию, касающуюся результатов работ;
б) хранить на своих серверных ресурсах результаты выполненных работ, сданных Заказчику, и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ, для оперативного восстановления информации.
5.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах составляется акт о недостатках с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения и Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения недостатков.
При отказе Исполнителя от составления акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий недостатки и затраты по их устранению. Возмещение расходов на проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.5. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 Контракта.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик обязан:
1) провести экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с условиями Контракта;
2) в случае отсутствия претензий к качеству их выполнения, подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Контракта;
3) при наличии претензий к качеству выполненных работ направить Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от приемки выполненных работ в соответствии с условиями Контракта;
4) в течение пяти календарных дней сообщать Исполнителю об изменении своего наименования, места нахождения, почтовых адресов и банковских реквизитов, с учетом положений раздела 14 Контракта;
5) оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями Контракта;
6) в соответствии с п. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.
6.2. Заказчик вправе:
1) осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта;
2) запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по Контракту;
3) в случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Исполнителя требовать у него соответствующего возмещения;
4) в соответствии с п. 9 ст.95 Закона о контрактной системе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств.
6.3. Исполнитель обязан:
1) выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и обеспечить сдачу результат выполненных работ Заказчику по актам сдачи-приемки выполненных работ;
2) обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации;
3) незамедлительно проинформировать Заказчика и до получения от него соответствующих разъяснений приостановить выполнение работ по Контракту для обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, а также об иных обстоятельствах, угрожающих качеству выполнения работ;
4) принимать во внимание предлагаемые Заказчиком рекомендации, касающиеся предмета Контракта;
5) координировать свою деятельность в рамках Контракта с Заказчиком;
6) обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ и в течение гарантийного срока за свой счет;
7) соблюдать все авторские и смежные с ним права, передать Заказчику результаты выполнения работ, необремененные исключительными правами третьих лиц;
8) течение пяти календарных дней сообщать Заказчику об изменении своего наименования, места нахождения, почтовых адресов и банковских реквизитов, с учетом положений раздела 14 Контракта.
6.4. Исполнитель вправе:
1) требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком выполненных работ, предусмотренных Контрактом;
2) запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта;
3) получать от Заказчика доверенности на получение в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях исходных данных для выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренных Техническим заданием, в соответствии с запросами Заказчика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями Контракта.
7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе гарантийного обязательства, Заказчик/ Исполнитель обязан уплатить штраф в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление 1042) в размере:
Заказчик _________ рублей (в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) – 1 000 рублей; если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) – 5 000 рублей; если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) - 10000; если цена Контракта превышает 100 млн. рублей – 100 000 рублей),
Исполнитель ____________ рублей (если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей – в размере 10 % от цены Контракта; в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) - в размере 5 % от цены Контракта; в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) - в размере 1 % от цены Контракта; в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) - в размере 0,5 % от цены Контракта; в случае, если цена Контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) - в размере 0,4 % от цены Контракта; в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно) - в размере 0,3 % от цены Контракта; в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно) - в размере 0,25 % от цены Контракта; в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно) - в размере 0,2 % от цены Контракта; в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд. - в размере 0,1 % от цены Контракта).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы ______________ рублей (выбирается в зависимости от цены Контракта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 – заполняется в рублях по итогам аукциона), определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства.
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
7.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.8. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
7.9. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
7.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7.11. Неустойка (штраф, пеня), выплачиваемая Исполнителем, перечисляется в доход бюджета Нижегородской области.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Исполнителем Заказчику обеспечения исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта.
Обеспечение исполнения Контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта или ___________ (_________) рублей, предоставлено Заказчику не позднее срока, установленного для подписания настоящего Контракта.
8.2. В случае снижения Исполнителем цены Контракта на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учётом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик вправе взыскать с Исполнителя обеспечение исполнения контракта.
8.4. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта в виде залога, возвращаются Исполнителю в течение десяти рабочих дней после приемки Заказчиком всего объема выполненных работ при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.
8.5. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
8.6. В случае обеспечения исполнения Контракта банковской гарантией, срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее, чем на один месяц. Срок действия Контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках поставки, их приемки и оплаты, установленных настоящим Контрактом.
8.7. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант).
8.8. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства Исполнителя, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Исполнителя, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
8.10. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено:
1) право Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией;
право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
2) право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
3) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
8.11. Не допускается включение в банковскую гарантию:
1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);
2) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;
3) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
8.12. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
8.13. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
8.14. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является не соответствие ее Закону о контрактной системе.
8.15. Исполнитель, в ходе исполнения Контракта, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.16. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе в случае отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию, Исполнитель обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме, предусмотренной Законом о контрактной системе, предоставит обеспечение исполнения Контракта. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.
8.17. Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе. Срок возврата Заказчиком Исполнителю таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.
9. Обеспечение гарантийных обязательств
9.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Контракта, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или вносит денежные средства, в размере обеспечения гарантийных обязательств.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет __________ (__________) рублей. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Исполнитель.
9.3. Внесение денежных средств, в размере обеспечения гарантийных обязательств, указанном в пункте 9.2 Контракта, осуществляется на счет Заказчика.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Министерство финансов Нижегородской области л/с 403066020020 р/с 40302810322024000001
Волго-Вятское ГУ Банка России БИК 042202001
Полное наименование заказчика: государственное казенное учреждение Нижегородской области «Центр безопасности дорожного движения».
Сокращённое наименование заказчика: ГКУ НО «ЦБДД».
Юридический адрес: город Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 63
Адрес места нахождения: город Нижний Новгород, ул. М.Горького, д. 150, тел. 433-04-75.
Назначение платежа: в обеспечение гарантийных обязательств государственного контракта по выполнению работ по разработке и созданию цифровой интеллектуальной маршрутной сети.
9.4. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем до подписания акта о приемке выполненных работ по последнему этапу исполнения Контракта.
9.6. Обеспечение гарантийных обязательств распространяется на случаи, указанные в разделе 5 Контракта.
9.7. В случае если Исполнителем выбран способ обеспечения гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, обеспечение гарантийных обязательств возвращается Исполнителю не позднее тридцати дней после полного исполнения Исполнителем гарантийных обязательств.
9.8. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения настоящего Контракта непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера.
10.2. Сторона, для которой является невозможным выполнение условий настоящего Контракта, должна не позднее трех календарных дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы известить другую сторону о наступлении обстоятельств такого рода по телефону, телеграфу или телефаксу с подтверждением заказным письмом.
10.3. В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более шести месяцев Заказчик вправе потребовать возврата денег за не выполненные работы.
11. Официальные уведомления
11.1. Все сообщения по настоящему Контракту, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются Сторонами в форме официальных уведомлений, требования по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Контракта (по тексту Контракта – Уведомление).
В обязательном порядке в форме Уведомлений составляются следующие документы: претензия по качеству, уведомление о предстоящем расторжении, возражения против расторжения, уведомление о расторжении настоящего Контракта, претензия о возмещении, уведомление об отказе от возмещения, уведомление о смене контактных данных, уведомление о смене реквизитов, уведомление о реорганизации (ликвидации).
11.2. Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр корреспонденции, подписывается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя), подпись которого заверяется печатью Стороны, содержит контактные данные Исполнителя.
11.3. Уведомление направляется факсимильной связью – Заказчику по телефону: 8(831) 430-06-88, Исполнителю по телефону: ____________, либо электронной почтой – Заказчику по адресу: gku_bg@mail.ru, Исполнителю по адресу: _______________.
Подтверждением отправки Уведомления служит отчёт факса об отправке либо отчет о доставке электронной почты. Сроки направления и получения Уведомления определяются моментом отправки, зафиксированном в отчёте факса об отправке и отметках факса на листе полученного Уведомления либо моментом получения отчета о доставке электронной почты.
11.4. В день направления Уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с уведомлением: Заказчику по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул.М.Горького, д.150, Исполнителю по адресу: ___________.
11.5. При невозможности установления в порядке п.11.3 сроков Стороны вправе сослаться на сроки, определяемые отметками почты.
12. Порядок рассмотрения споров
12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию десять календарных дней.
12.2. В случае невозможности урегулирования в претензионном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.
13. Порядок расторжения Контракта
13.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, вступившему в законную силу, в соответствии с п.п.6 п.6.1 и п.п.4 п.6.2 настоящего Контракта, в связи с отказом Стороны настоящего Контракта от его исполнения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, и в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
13.2. Существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком признаются:
- нарушение срока оплаты более чем на тридцать календарных дней;
- в иных случаях, когда в результате виновных действий Заказчика Исполнитель в значительной мере лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Контракта.
13.3. Существенными нарушениями условий Контракта Исполнителем признаются:
- ненадлежащее исполнение сроков выполнения более чем на десять календарных дней со дня, когда такое обязательство должно быть исполнено;
- ненадлежащее исполнение прочих обязанностей Исполнителем по настоящему Контракту не устраненное в течение десяти календарных дней со дня, когда такое обязательство должно быть исполнено;
- приостановление деятельности Исполнителя, прекращение или приостановление действия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права исполнения Контракта;
- иные предусмотренные действующим законодательством случаи.
Указанный выше перечень не является исчерпывающим и не ограничивает права Заказчика на расторжение настоящего Контракта, когда Заказчик в значительной мере лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Контракта.
13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.
Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте или в официальном уведомлении о смене адреса. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.6. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.
Выполнение Исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
13.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.8. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
13.9. Информация о расторжении Контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения Контракта.
14. Особые условия
14.1. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону в течение пяти дней с момента наступления факта.
14.2. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.
14.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении номеров телефонов, телефаксов и иной контактной информации, не позднее пяти дней со дня их изменений.
14.7. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.
14.8. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, но не позднее 31 декабря 2021 года.
14.9. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
14.10. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Контракта, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
14.11. Настоящий Контракт составлен в письменной форме с Приложениями №1 и № 2 в 2-х экземплярах (по одному – для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
14.12. Неотъемлемой частью Контракту является:
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма).
14.13. Если какое-либо из положений настоящего Контракта в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.
14. Реквизиты и подписи Сторон
| Заказчик: Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Центр безопасности дорожного движения» Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская д.63 Фактический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул.М.Горького, д.150 Тел: (831)430-91-00 факс: (831) 430-06-88 Министерство финансов Нижегородской области (ГКУНО «ЦБДД» л/с 066020020 ИНН 5260346176 КПП 526001001) Р/с 40601810422023000001 БИК 042202001 Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород Директор _______________О.В.Шувалов | Исполднитель: _______________________/__________/ М.П. (при наличии) |
Приложение № 1
к государственному контракту
от «__» ___________ 2020 года
№________________________
Техническое задание
