Порядок расчета за выполненные работы

5.2.1 Заказчик вправе перечислить Подрядчику аванс в размере до 30% от стоимости работ на текущий квартал согласно Приложению № 2 к Контракту на цели, связанные с исполнением настоящего контракта. Последующие выплаты аванса могут производиться ежеквартально, при условии своевременного погашения предыдущей выплаты. Аванс выплачивается по письму Подрядчика в адрес Заказчика с приложением счета. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и расходов, связанных с исполнением контракта.

 Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

5.2.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за целевым использованием аванса и потребовать от Подрядчика предоставления необходимых документов, подтверждающих использование авансового платежа в соответствии с его назначением (платежные поручения с отметкой банка об оплате и т.п.).

5.2.3. Удержание авансового платежа производится ежемесячно пропорционально сумме предъявленных к оплате работ. Порядок удержания аванса может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке при использовании Подрядчиком аванса не по назначению.

5.2.4. В случае несвоевременного поступления средств из областного бюджета Тверской области, Заказчик производит оплату выполненных работ по мере и в пределах полученных средств, в порядке очередности, установленной законодательством.

5.2.5. Ежемесячная оплата работ производится Заказчиком по платежным поручениям путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после представления Подрядчиком счетов и счетов-фактур за выполненные работы и исполнительной документации согласно разделу 2.10 Контракта и Регламента приемки работ (Приложееие № 4 к Контракту) с отсрочкой платежа до 15 рабочих дней.

5.2.6. Средства на добровольное страхование компенсируются Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих их оплату Страховой компании (копии договоров страхования и платежных поручений с предъявлением оригиналов).

Прочие работы и затраты, включенные в цену Контракта.

  К работам и затратам, оплачиваемым Подрядчиком, относятся:

- затраты на содержание аппарата управления Подрядчика;

- затраты на обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий работникам Подрядчика;

- затраты на охрану труда и технику безопасности;

- затраты на содержание пожарной и сторожевой охраны;

-работы по операционному и лабораторному контролю, включая содержание строительной лаборатории;

- затраты на текущие природоохранные мероприятия;

 - оплата процентной ставки за пользование кредитом.

 Прямая оплата выше перечисленных работ и затрат Заказчиком не производится. Подрядчик обязан выполнять эти работы за счет средств, предусмотренных в накладных расходах, сметной прибыли и других лимитированных затратах, включаемых в стоимость работ по Контракту.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с его исполнением, решаются Сторонами путем переговоров.

6.2. Если Стороны не смогут прийти к обоюдному соглашению, каждая из сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО КОНТРАКТУ

Завершение Контракта

7.1.1. Датой завершения Контракта является – 31 декабря 2013 года.

7.1.2. Никакие взаимные обязательства сторон, кроме установленных законодательными актами Российской Федерации, не имеют силы после даты завершения Контракта.

Расторжение Контракта

7.2.1. Расторжение контракта исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 715 Гражданского кодекса РФ.

7.2.2. Окончательный вариант Соглашения о расторжении Контракта подписывается официально уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика и заверяется печатями.

7.2.3. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт. Соглашение о расторжении Контракта может быть заявлено стороной в Арбитражный суд Тверской области только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Контракт, либо при неполучении ответа в течение одного месяца.

 

Обстоятельства НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые делают полностью или частично невозможным выполнение работ по Контракту одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

Уведомление направляется по адресу, указанному в Контракте, и заверяется передающим отделением связи.

Ответственность сторон