Муниципальный контракт №____________________
На выполнение работ по строительству площадки
Для установки контейнеров для ТБО в пос. Веснино
п.Плодовое «___» ________ 2014г.
Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в дальнейшем “Заказчик”, в лице Главы администрации Бабина Николая Ивановича, действующего на основании «Устава», с одной стороны, и ________________________________ в лице ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании __________ с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий контракт о следующем:
Предмет контракта
1.1 Основанием для заключения настоящего контракта является распоряжение главы администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № от ______ об утверждении решения единой комиссии по размещению муниципального заказа для нужд МО Плодовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО о признании Исполнителя победителем (протокол заседания комиссии № _____________ от ____________).
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, согласно Смете (Приложение №1), выполнить работы по строительству площадки для установки контейнеров для ТБО в пос. Веснино, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить указанную в контракте цену.
1.3. Исполнитель обязуется полностью выполнить все работы Заказчику в срок до «___» _____ 2014 года.
Права и обязанности сторон
2.1 Обязанности Исполнителя:
Выполнить работы предусмотренные настоящим контрактом в согласованных с Заказчиком объемах и в сроках в рамках котировочной заявки. Определять сроки выполнения работ в соответствии с погодными условиями и сезонностью, кратность выполнения каждого вида работ определяется по согласованию с Заказчиком, исходя из утвержденной стоимости. В случае необходимости увеличения (уменьшения) объемов выполняемых работ Заказчик уведомляет Исполнителя с составлением дополнительного соглашения, подписанного сторонами, являющимся неотъемлемой частью контракта.
2.2. Обязанности Заказчика:
Обеспечить перечисление средств в качестве оплаты за выполненные работы при соблюдении Исполнителем параметров качества и объемов, работ согласованных с Заказчиком.
2.3. Осуществлять приемку работ и подписание актов выполненных работ в течении 10- ти дней с момента предъявления Исполнителем акта выполненных работ, либо предоставлять мотивированный отказ от подписания.
2.4. Исполнитель имеет право:
Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения контрактных обязательств по гарантируемым параметрам качества.
2.5. Заказчик имеет право:
Осуществлять контроль качества предоставляемых работ с обязательным привлечением представителей Исполнитель.
Стоимость работ по контракту и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ, остается неизменной в течении срока выполнения работ. Общая стоимость работ по строительству площадки для установки контейнеров для ТБО в пос. Веснино составляет на момент заключения контракта _________ (_______) рублей, в том числе НДС 18%.
3.2. Перечисление средств Исполнителю по настоящему контракту Заказчик производит из средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования Плодовское сельское поселение в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета
3.3. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.
3.4. Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных контрактом работ, не более чем на десять процентов в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.
4. Ответственность Сторон
4.1 Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.
4.2 Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего контракта.
4.3 При нарушении срока передачи или приемки результата выполненных работ в соответствии с настоящим контрактом риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет сторона, допустившая данное нарушение.
4.4 В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки, штрафа, пеней (устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ). Исполнителя освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы по вине Заказчика.
4.5 Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
Споры и разногласия
5.1. Споры и разногласия решаются в соответствии с действующим законодательством.
5.2. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.3.В случае невозможности разрешения спора по соглашению спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.4. Все претензии по выполнению условий настоящего контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку.
6.Срок действия контракта и условия его расторжения
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на весь период выполнения работ.
6.2 Изменения и дополнения настоящего контракта производятся в письменном виде по взаимному соглашению Сторон.
6.3. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.
6.4 Действие настоящего контракта может быть прекращено по инициативе одной из сторон по истечении15 дней с момента письменного извещения об этом другой стороны в случае нарушения последней обязательств по контракту.
Особые условия
7.1. Если после заключения настоящего контракта в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные контрактом, права и обязанности Сторон, продолжают действовать положения настоящего контракта, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных контрактов.
7.2.Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - Исполнителю, один – Заказчику, один – в Комитет финансов.
7.3. Приложения:
7.3.1. Смета
Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:






