Порядок рассмотрения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

12.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

12.3. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров любая сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Калужской области.

 

13. Порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

13.1 В целях обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту в виде безотзывной банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,1 процента начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 7 785 рублей 68 копеек.

13.3. Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение гарантийных обязательств в течение 1 (один) дня после выполнения работ, но не позднее подписания документов о приемке.

13.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (и дополнительным требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005), или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

13.5. Обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств должно быть перечислено Подрядчиком в российских рублях на счет Муниципального заказчика по следующим реквизитам:

 

УФК по Калужской области (Муниципальное казённое учреждение "Малоярославецкая спортивная школа")

Расчетный счет: 40302810345253004514

Лицевой счет: 05373А08800

БИК: 042908001

Отделение Калуга г. Калуга

13.6. В случае, если обеспечение гарантийных обязательств по контракту осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать сведения, указанные в ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (и дополнительные требования, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005).

13.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

13.8. Если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их Подрядчику в полном объеме в срок не позднее 15 дней по истечении гарантийного срока, который установлен данным Контрактом.

13.9. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечение гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Особые условия

14.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу. По согласованию сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет храниться у «Муниципального заказчика», другой у «Подрядчика».

14.2. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.3.Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов:

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

            - заказным письмом с уведомлением о вручении;

       - электронной почтой с последующим представлением оригинала;

       - факсом с последующим представлением оригинала.

       Если иное не предусмотрено законом или Контрактом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

            Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.