Ответственность сторон

      5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

      5.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

      5.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 0,3% от цены Договора, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

5.4.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором и составляет 10% от цены Договора.

5.5.В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказником обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

5.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.7.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 2,5% от цены Договора.

5.8.Сумма неустоек (штрафов, пеней), предусмотренные пунктами 5.3. и 5.4. настоящего Договора, в безакцептном порядке удерживаются Заказчиком путем уменьшения размера оплаты оказанных услуг по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). При этом, после надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, или части обязательств, в случае исполнения обязательства по частям, Заказчик рассчитывает сумму подлежащей к удержанию неустойки (штрафа, пени), о чем сообщает Подрядчику в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Договора.

Удержание начисленной неустойки (штрафа, пени) осуществляется Заказчиком при совершении очередного платежа по выставленному Подрядчиком счету.

5.9.Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10.В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком или задержки выполнения работ на срок свыше одного месяца, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно письменного уведомив Подрядчика 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Договора.

       5.11. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

      6.1. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров.     

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Краснодарского края.

 

ФОРС-МАЖОР

          7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

            7.2.Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

            7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более пятнадцати дней, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения настоящего Договора.

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами взяты на себя обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, скреплены печатью и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.3.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора для согласования и принятия необходимых мер.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.