Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ___________________________________________________________________.

2.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

2.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения Работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими Работ.

2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора; ухудшившее качество Работы, в течение _______ дней.

2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

2.1.6. Осуществить страхование.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

2.2.2. Оплатить Подрядчику Работу по настоящему договору, в размерах и в сроки, установленные договором.

2.2.3. Принять объект в течение ________недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из:

3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ________________________

___________________________________________________________руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере________________________

___________________________________________________________руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Цена настоящего договора составляет: __________________________

___________________________________________________________руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

Ответственность сторон

4.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере _____% цены договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование и местонахождение третейского, арбитражного

________________________________________________________________________________________________

или суда, выбранного сторонами для разрешения споров)

Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

 

Действия непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _____ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик ______________________________________________________

(адрес и банковские реквизиты)

Подрядчик ____________________________________________________

(адрес и банковские реквизиты)

Подписи и печати сторон

 

Заказчик _____________________          Подрядчик ______________________

                                (подпись и печать)                                                                        (подпись и печать)

 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

 

г._________________________                 «_____» _________________ 200_г.

 

________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица)

именуемое в дальнейшем «Заказчик»____________________________________,

действующее на основании ____________________________________________,

                                                                         (устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и ___________________________________________________,

                                                 (наименование предприятия или Ф, И. О. физического лица)

действующее на основании ____________________________________________

(устава, положения, доверенности)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

__________________________.именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3. Срок выполнения работ с «___» ______________________ 200 _ г. до

«__» ______________________ 200_ г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.