Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае если Подрядчик некачественно выполнил работы, предусмотренные условиями настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ, а Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика

5.3.1. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 140147 рублей 33 копейки (Сто сорок тысяч сто сорок семь рублей 33 копейки) -10 процентов цены контракта.

5.3.2. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в сумме 35036 рублей 83 копейки (Тридцать пять тысяч тридцать шесть рублей 83 копейки) -2,5 процента цены контракта.

5.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, диверсии, запретные меры органов государственной власти и т.п.), а также по причинам, независящим от Сторон, за которые ни одна из Сторон не отвечает.

5.5. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 10-дневный срок с момента их возникновения письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Контракту с указанием причин неисполнения.

Приемка работ.

6.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ по настоящему Контракту, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней принять их.

6.2. Заказчик сообщает Подрядчику фамилии лиц, уполномоченных производить приемку работ, а Подрядчик сообщает Заказчику фамилии лиц, уполномоченных производить сдачу работ.

6.3. Приемка работ осуществляется Заказчиком совместно с Подрядчиком с оформлением актов по форме КС-2 и КС-3. Работы считаются сданными Подрядчиком и соответственно принятыми Заказчиком с момента подписания акта выполненных работ.

6.4. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, ухудшающих качество работ, или иных недостатков в работах Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику в письменной форме. Незамедлительно Стороны согласовывают сроки исправления обнаруженных отступлений и недостатков.

6.5. В случае установления при приемке выполненных Подрядчиком работ обстоятельств, указанных в пункте 6.4. настоящего Контракта, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных недостатков, работы не считаются принятыми.

6.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждаются исполнительной или другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается Заказчиком предписание с указанием сроков исправления допущенных нарушений.

6.7. При отказе от подписания акта выполненных работ любой из Сторон об этом делается соответствующая отметка в акте. Основания отказа излагаются в акте либо приложении к нему.

6.8. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактам, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Гарантии качества.

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

7.2. Гарантийный срок на материалы и оборудование устанавливается в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей. Гарантированный срок на результаты выполненных по контракту работ составляет 3 года с момента подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

7.3. Если в период действия гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

7.4. При неявке Подрядчика в установленный срок или его отказе от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. Данный акт является документом, подтверждающим наличие и объём обнаруженных дефектов.

7.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов в составе выполненных работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п.7.2 Контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемого соответствующим актом.

7.6. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами в случае выявления дефектов в пределах гарантийного срока.

7.7. Подрядчик гарантирует, что выполняемые им в рамках настоящего Контракта работы соответствуют требованиям ГОСТов, СНиП, СанПиН, а сам Подрядчик имеет право в установленном законом порядке выполнять работы, являющиеся предметом настоящего Контракта.

Разрешение споров.

8.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого обеими Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

8.2. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10-ти дней от даты получения претензии.

8.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде РК.