Обеспечение исполнения Контракта

19.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту обеспечивается в форме (выбрать нужный вариант):

- предоставления безотзывной банковской гарантии в размере – 5 % от цены, по которой заключается Контракт, что составляет ____ рублей ___ копеек;

- внесением денежных средств, на указанный Заказчиком счет в размере – 5 % от цены, по которой заключается Контракт, что составляет ____ рублей ___ копеек.

Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта из выше перечисленных определяется Подрядчиком самостоятельно.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта либо предложенная участником аукциона сумма цен единиц товара, работы, услуги, снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной сумме цен указанных единиц, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя), определен в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, он освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, в случае предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до заключения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Документы, подтверждающие оформление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, предоставляются Заказчику до подписания Контракта. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.19.2.

19.2. Требования к обеспечению исполнения Контракта:

19.2.1. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения Контрактов (далее – гарант). Банковская гарантия должна быть безотзывной, должна обеспечивать надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению работ, по выплате сумм неустоек (пени, штрафов), а также сумм составляющих убытки Заказчика. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц.

Кроме того банковская гарантия должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;

2) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

4) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

5) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия не может содержать условий, обязывающих Заказчика предоставлять гаранту нотариально заверенные документы, оригиналы документов.

Банковская гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров между гарантом и Заказчиком в Арбитражном суде Псковской области.

Если вследствие каких-либо причин банковская гарантия по Контракту перестала быть действительной или иным образом прекратила обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, а указанные обязательства не исполнены, Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями раздела 19 Контракта.

19.2.2. В случае обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств Подрядчик перечисляет сумму составляющую размер обеспечения исполнения Контракта по следующим платежным реквизитам: ИНН 6027143462 КПП 602701001,

Получатель: УФК по Псковской области р/счет 40601810958051000001 (л/счет 20576Э26830) в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование: «Отделение Псков»)

Расч. Счет 40601810958051000001 в Отделение Псков г. Псков БИК 045805001

Подрядчик перечисляет сумму денежных средств на счет Заказчика. Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Контракта, № извещения ____________». Без налога (НДС).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту и если Подрядчик отказался в добровольном порядке удовлетворить требования Заказчика о перечислении сумм (суммы) убытков в полном объеме, неустоек (пени, штрафов), либо в случае неполучения в установленный Заказчиком срок ответа на указанное требование, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Подрядчику за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в пределах размера обеспечения исполнения Контракта. Обращение взыскания на указанные денежные средства осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке после направления Подрядчику уведомления.

Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются Заказчиком Подрядчику в срок не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты надлежащего исполнения им обязательств по Контракту.

19.2.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. В период действия Контракта по заявлению Подрядчика, размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке товара и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в срок не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты надлежащего исполнения Подрядчиков части обязательств по Контракту.

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком поставленного товара, (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

19.2.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

19.2.5. Документ об обеспечении исполнения Контракта является неотъемлемой частью Контракта.