Обеспечение гарантийных обязательств

20.1.  Гарантийные обязательства по настоящему Контракту обеспечиваются в форме (выбрать нужный вариант):

- предоставления безотзывной банковской гарантии в размере – 1 % от начальной(максимальной) цены Контракта, что составляет ______ (_________) рублей ____ копейка;

- внесением денежных средств, на указанный Заказчиком счет в размере – 1 % от начальной(максимальной) цены Контракта, что составляет ______ (__________) рублей __ копейка;

Способ обеспечения гарантийных обязательств из выше перечисленных определяется Подрядчиком самостоятельно.

20.2. Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в день подписания Акта приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.  

20.3. Требования к обеспечению гарантийных обязательств:

20.3.1. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения Контрактов (далее – гарант). Банковская гарантия должна быть безотзывной, должна обеспечивать надлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств на выполненные работы. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц.

Кроме того банковская гарантия должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;

2) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

4) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчиком, возникшим из Контракта при его заключении;

5) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013       № 1005 перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия не может содержать условий, обязывающих Заказчика предоставлять гаранту нотариально заверенные документы, оригиналы документов.

Банковская гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров между гарантом и Заказчиком в Арбитражном суде Псковской области.

Если вследствие каких-либо причин банковская гарантия по Контракту перестала быть действительной или иным образом прекратила обеспечивать исполнение гарантийных обязательств по Контракту, а указанные обязательства не исполнены, Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение гарантийных обязательств по Контракту в соответствии с требованиями раздела 20 Контракта.

20.3.2. В случае обеспечения гарантийных обязательств по Контракту путем внесения денежных средств, Подрядчик перечисляет сумму составляющую размер обеспечения гарантийных обязательств по Контракту по следующим платежным реквизитам: ИНН 6027143462 КПП 602701001,

Получатель: УФК по Псковской области р/счет 40601810958051000001 (л/счет 20576Э26830) в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование: «Отделение Псков»)

Расч. Счет 40601810958051000001 в Отделение Псков г. Псков БИК 045805001

Подрядчик  перечисляет сумму денежных средств на счет Заказчика. Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту, № извещения ____________». Без налога (НДС).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Контракту и если Подрядчик отказался в добровольном порядке удовлетворить требования Заказчика о перечислении сумм (суммы) убытков в полном объеме, либо в случае неполучения в установленный Заказчиком срок ответа на указанное требование, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Подрядчику за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, в пределах размера обеспечения гарантийных обязательств по Контракту. Обращение взыскания на указанные денежные средства осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке после направления Подрядчиком уведомления.

Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту возвращаются Заказчиком Подрядчику в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней с даты надлежащего исполнения им гарантийных обязательств по Контракту.

20.3.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

20.3.4. Документ об обеспечении гарантийных обязательств по Контракту является неотъемлемой частью Контракта.