2018-03-09
82
Предмет договора
1.1. Продавец обязуется поставить товары народного потребления, а Покупатель обязуется принять и оплатить их в сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Сведения об имуществе: ______________________________________
• Наименование, комплектность и качество__________________________
________________________________________________________________________________________
(с указанием стандарта, технических условий и пр.)
• Изготовитель __________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения,
_______________________________________________________________
организации, Ф. И. О. физического лица)
• Единица измерения _____________________________________________
• Цена за единицу _______________________________________________
• Количество единиц_____________________________________________
• Гарантийный срок эксплуатации (хранения, годности) _______________
_______________________________________________________________
Сроки и порядок поставки товара
2.1. Срок поставки товара согласовывается по каждой конкретной партии.
2.2. Поставка товара осуществляется на склад Покупателя.
2.3. Транспортные расходы оплачивает Поставщик.
|
|
|
2.4. Датой поставки считается дата поступления товара на склад Покупателя.
Цена договора
3.1. Цена договора составляет _____________________________________.
3. 2. Цена договора включает в себя _______________________________
.
Условия платежа
4.1. Оплата по настоящему договору производится ___________________
_______________________________________________________________
(единовременно, поэтапно с авансовым платежом)
4.2. Форма оплаты _______________________________________________
(платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив)
Обязанности сторон
5.1. Обязанности Продавца:
5.1.1.Не позднее ______________доставить товар Покупателю в ____________________________________________________________________
(указать место поставки, вид транспорта)
5.1.2. За свой счет и на свой риск обеспечить отправку товара и его страхование.
5.1.3. В __ дневный срок сообщить по телефону или факсу Покупателю об отправке товара в адрес грузополучателя.
5.2. Обязанности Покупателя:
5.2.1. Принять товар в течение __ дней с момента его поступления в место назначения.
5.2.2. Предоставить место для размещения товара, а именно:
____________________________________________________________________
5.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную).
5.2.4. Сообщить продавцу о замеченных при приемке или в процессе эксплуатации недостатках проданного товара.
5.2.5.Не позднее _________ за свой счет отгрузить в адрес Продавца возвратную тару.
5.2.6. Оплатить стоимость купленного товара.
Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
|
|
|
6.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию — в арбитражном суде ___________________________________________________.
Форс-мажор
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иного административного вмешательства со стороны правительства, или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» _______________ 20__ г.
Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.
Порядок изменения и дополнения договора
опролько в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Покупатель _________________ Продавец _______________________
____________________________ ________________________________
(индекс, адрес, расчетный (индекс, адрес, расчетный и валютный счета)
и налютный счета)
_______________________________________ _____________________________________________
(должность, подпись) . (должность, подпись)
М.П. М. П.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г._______________________ «__» _______ 20___г.
Предприятие __________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________
____________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании ___________________________________________,
(устава, положения)
с одной стороны, и ___________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________
____________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________,
(устава, положения)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить в 20___г., аЗаказчик принять и оплатить следующую продукцию:______________________________
____________________________________________________________________
в количестве и сроки согласно графику, приложенному к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.
1.2. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно отгрузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.
|
|
|
1.3. Наименование, количество, качество и цена товара определяются в соответствии с приложением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
Условия поставки
2.1. Поставщик осуществляет поставки только после получения от Заказчика заказа.
Поставщик осуществляет поставку товара в течение ____ дней с момента получения от Заказчика заказа в объеме, указанном в заказе.
2.2. Поставщик производит доставку товара автомобильным транспортом на склад Заказчика, расположенный по адресу:
____________________________________________________________________
2.3. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Заказчика.
2.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара на склад Заказчика.
Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик в срок не позднее чем за _______ до предполагаемой даты поставки направляет Поставщику заказ, в котором указывает:
• количество товара;
• качество товара;
• ассортимент товара.
3.2. Поставщик в течение 24 часов с момента отгрузки товара для его доставки Заказчику обязан сообщить последнему о произведенной отгрузке.
Сообщение должно содержать:
• наименование транспортного средства;
• дату отгрузки;
• наименование товара;
• объем отгруженного товара;
• примерную дату прибытия товара на склад Покупателя. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования факсимильных или компьютерных средств связи.
3.3. Заказчик самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент товаров.
3.4. Поставщик, допустивший недопоставку товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение __ дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
3.5. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.
