2020-05-25
222
5.1. Упаковка и маркировка рекламного баннера соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.
5.3. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: логотип организации; и на упаковку: слоган компании, логограмма.
5.4. Заказчик на основании Договора от «03» апрель 2020 г. N _32__ предоставляет Подрядчику право наносить следующие товарные знаки (логотипы, голограммы и т.п.): № 32852658235; логотип и логограмма «Аскис». (перечень, отличительные признаки, номер свидетельства)
ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ.
6.1. Результат работ выпускается отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.
Заказчик вправе, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в любое время проконтролировать сроки, объем, качество готового результата работ.
6.2. Срок передачи, место назначения, получатель каждой партии указываются в спецификации.
6.3. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком. Заказчик обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов.
6.4. Если перевозка результата работ осуществляется железнодорожным транспортом, Заказчик принимает результат работ у перевозчика в 2.658(3000) по фактическому количеству. В случае расхождения фактического количества результата работ с количеством результата работ, которое указано в отгрузочных документах, составляется соответствующий акт, который подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.
6.3. Если перевозка результата работ осуществляется автомобильным транспортом, Заказчик не позднее чем за 2 день до даты отгрузки направляет Подрядчику отгрузочную разнарядку с указанием спецификации партии, наименования и адреса получателя в стране назначения. Список стран назначения указан в Приложении N 1 к Договору.
6.4. Датой передачи результата работ считается дата оформления транспортной накладной, дубликат которой Подрядчик немедленно представляет Заказчику вместе с документами, перечисленными в п. 3.4 настоящего Договора.
6.5. В случае задержки в погрузке поданного Заказчиком транспорта все штрафы и расходы, связанные с этим, выплачивает Подрядчик.
6.6. Заказчик принимает результат работ в следующем порядке: баннер и монтаж непосредственно.
РЕКЛАМАЦИИ.
7.1. Рекламации в отношении количества и качества результата работ могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение 5 дней с момента отгрузки результата работ.
7.2. В случае неопровержения рекламации Подрядчиком в течение 7 дней со дня получения по факсу или письмом рекламация считается принятой.
7.3. Содержание и обоснование рекламации может быть подтверждено актом, составленным незаинтересованной компетентной организацией.
7.4. Подрядчик обязан заменить Заказчику некачественную продукцию путем дополнительной поставки в объеме забракованной продукции. Расходы на дополнительную поставку несет Подрядчик.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
8.1. В случаях если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и Спецификации Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Спецификации или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1000 руб. за каждый день просрочки.
8.3. За нарушение сроков передачи каждой партии результата работ Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 30% от стоимости задержанной партии за каждый день задержки, но не более 20% от стоимости задержанной партии.
8.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. В случае нарушения Заказчиком срока передачи сырья, материалов или выявления некачественности переданных сырья и материалов Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 2000 (60) % от стоимости невыполненных или задержанных такой просрочкой работ.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Стороны обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, связанных или вытекающих из настоящего Договора, в Арбитражный суд г. Стерлитамак.
9.2. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются положениями настоящего Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации.
ФОРС-МАЖОР.
10.1. Любая сторона Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Договора.
10.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через 5 дней после наступления этих обстоятельств, письменно известить об этом другую сторону. Такое извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку их воздействия на способность затронутой стороны выполнять свои обязательства по Договору, а также оценку возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
В случае если сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не известит другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или прекращении их действия или задержит такое извещение, то она будет нести материальную ответственность перед другой стороной за любые убытки, понесенные другой стороной в результате отсутствия или задержки извещения, кроме случая, когда сами такие обстоятельства препятствуют своевременному извещению.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более (двух) месяцев или в случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут созданы принятием какого-либо законодательного акта, стороны вступят в переговоры и договорятся о таких изменениях в условиях и положениях Договора, которые необходимы для того, чтобы стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в степени, максимально близкой к первоначальным условиям. Если это оказывается невозможным, любая сторона может принять решение о прекращении Договора в течение семи дней по истечении вышеупомянутого трехмесячного периода без возмещения каких-либо убытков, вызванных таким расторжением Договора.
10.4. Стороны обязуются продолжать соблюдать все другие обязательства, не затронутые обстоятельствами непреодолимой силы.
10.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленными палатами или компетентными органами соответственно, страны Заказчика или Подрядчика.
ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
11.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
11.5. Срок действия Договора устанавливается с «03» ноябрь 2020г. по «15» июль 2020г., до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору или вытекающих из него, а в части взаиморасчетов — до их полного завершения.
11.6. Приложения:
— спецификация,
— перечень сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком,
— технические условия.
